1. De opdrachtgever kan wegens te late oplevering van het werk aan de aannemer kortingen op de
aannemingssom opleggen. Voor de toepassing van deze paragraaf wordt als dag van oplevering aangemerkt de
dag, welke door de aannemer overeenkomstig het bepaalde in § 9, eerste lid, of, ingeval van heropneming na
onthouding van goedkeuring, overeenkomstig het bepaalde in § 9, achtste lid, is opgegeven, mits het werk
vervolgens is of geacht wordt te zijn goedgekeurd.
2. Het bedrag der kortingen wordt in het bestek bepaald. Bij gebreke van zodanige bepaling bedraagt het € 60 per dag.
Een kortingsbedrag vanwege te laat opleveren wordt in het bestek genoemd. Het genoemde kortingsbedrag is
een gefixeerd bedrag. Andere bedragen kunnen hierdoor niet alsnog de aannemer worden opgelegd.
3. Geen korting wordt opgelegd voor na de opleveringstermijn verstreken dagen die geen werkdag zijn. Evenmin
wordt korting opgelegd voor de zowel binnen als na bedoelde termijn gevallen dagen, dat de oplevering door
overmacht is vertraagd, voor zover daarmede bij een verleende termijnverlenging geen rekening is gehouden.
Vertraging in de voortgang van het werk door bedrijfsstoornissen en – indien de opleveringstermijn niet is bepaald in werkbare werkdagen – door onwerkbare dagen, wordt daarbij slechts als overmacht aangemerkt,
voor zover die vertraging van ongewone duur is geweest.
Korting wordt enkel ingehouden over echte ‘werkdagen’. In die gevallen echter waarin in het bestek nadrukkelijk
wordt afgeweken van de UAV én over kalenderdagen wordt gesproken dan kan de korting per kalenderdag
worden ingehouden. zie § 1 lid 1
Géén korting wordt ingehouden wanneer er sprake is van overmacht en ongewone duur. Veel opgedragen meerwerk kan ook een reden zijn om bij een latere oplevering toch geen korting in te houden.
Indien naast de in het bestek opgenomen korting nog sprake kan zijn van een extra inhouding, dan moet dit duidelijk gemotiveerd in het bestek zijn opgenomen, een voorbeeld zou kunnen zijn iets wat met gevolgschade heeft te maken.
4. Geen korting wordt opgelegd wegens overschrijding van een termijn, indien en voor zover deze overschrijding
het gevolg is van overschrijding van een eerder geëindigde termijn, waarvoor reeds korting is opgelegd, mits de
bedoelde termijnen met elkaar in verband staan.
5. Kortingen worden verbeurd enkel ten gevolge van het verschijnen van de bepaalde dag, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is om daarvan te doen blijken.
6. Kortingen en andere bedragen, die ingevolge de overeenkomst door de aannemer verschuldigd zijn, worden bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij volgende termijnen van betaling ingehouden of op andere
wijze op de aannemer verhaald.
De UAV kent geen andere kortingen dan de hier genoemde € 60,-. Het kan worden overwogen om een algemene
korting in het bestek op te nemen voor gevallen waarin de aannemer afspraken niet nakomt.